发包方: (以下简称“甲方”) _____________________________
承包方: (以下简称“乙方”)_____________________________
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程项目概况
1、工程名称:_____________________________
2、工程地点:_____________________________
3、工程内容:_____________________________
4、工程范围:_____________________________
5、工程内容及做法(详见:《工程预算报价表》、《施工图纸》)。
6、质量标准:质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关法律法规执行。
7、工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);
(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。
第二条 合同价款及调整
1、工程造价:总承包价为____________元,大写人民币__________,装修工程包含的项目详见《工程预(结)算表》。
2、任何一方不得擅自改变合同价款,除合同另有约定或发生下列情况之一方可作调整:
(1)甲方提出设计变更、材料变更和项目变更;
(2)双方书面确认的其他因素。
第三条 工期
1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。
开工日期 : _____________________________
竣工日期 : _____________________________
合同工期 : ______________________日历天。
2、有下列情况之一,并经发包方签证,工期可以顺延。
(1)因发包方原因影响开工。
(2)不可抗力。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。
第四条 工程保修
1、保修内容、范围:工程承包范围内的全部内容。
2、保修期限:按工程通过竣工验收合格之次日算起,保修期为壹年。保修期内,乙方提供工程的免费维修服务。工程保修期内,乙方应在接到甲方书面或电话通知后的24小时内到场勘查,并在三天内维修完毕。
第五条 施工图纸
双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供:
(1)甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);
(2)甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
第六条 工程款拨付和结算
1、甲乙双方签订合同后,乙方向甲方提供《工程预算表》。甲方在收到《工程结算表》的5个工作日内向乙方支付第一笔工程款人民币_________,大写人民币 _________。
2、工程竣工并经甲方验收合格后,乙方向甲方提供《工程结算表》。甲方在收到《工程结算表》并核对无误后的5个工作日内向乙方支付第二笔工程款人民币____________,大写人民币_____________。
3、乙方指定收款账号信息为:
户名:_________________________________________
工行账号:_____________________________________
开户行:_______________________________________
若收款账号发生变更的,乙方应及时通过书面方式通知甲方,否则甲方将款项转账至上述账号,即视为乙方收到相应款项。
第七条 双方权利及义务
1、甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。
2、甲方有权对工程质量及施工进度等进行检查、监督,并对发现的问题提出意见和建议。
3、甲方有权根据实际情况,对工程内容进行增加或者修改,乙方应积极配合。
4、乙方提供的材料应符合相关质量要求,并在材料运送到施工现场后及时通知甲方进行查验。如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由乙方负责赔偿。
5、乙方保证拥有承包该工程的合法资质,并应按相关要求及标准进行施工,保质保量,按期完成工程任务。
6、乙方保证严格执行有关施工现场管理规定,严格按照双方约定及甲方要求进行施工,做好各项质量检查并留存施工记录。
7、施工过程中,乙方应严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规定及质量标准。若因乙方原因导致出现人身损害或财产损失的,乙方应承担全部赔偿责任。
8、乙方应保护好原场所的办公设施、设备,保证施工现场整洁,工程完成后负责清扫施工现场。
第八条 工程验收
乙方在工程完成后应及时通知甲方进行验收,甲方查验后对工程质量提出异议的,乙方应配合重验,验收不合格的,乙方应在甲方限定的时间内进行整改,并在整改完成后及时通知甲方进行复验。
第九条 违约责任
1、任何一方违反本合同的约定或未全面承担本合同项下的义务的即构成违约,守约方有权要求违约方纠正违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除不良影响并赔偿守约方所遭致的损失。
2、若因乙方未能在约定的工期内完成工程项目或迟延履行本合同约定的其他义务的,每迟延一天,乙方应向甲方支付相当于工程总承包价百分之五的违约金;迟延超过10天的,甲方有权单方要求解除合同,并要求乙方支付相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失(包括但不限于甲方因乙方违约行为而支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等)。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同约定的其他义务的,甲方有权要求解除合同,并要求乙方承担相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失(包括但不限于甲方因乙方违约行为支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等)。
第十条 合同争议或纠纷处理
本合同履行过程中发生争议的,双方应友好协商解除,协商不成的,任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院管辖。
第十一条 附则
1、本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式_贰__份,双方各执__壹__份,合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效,履行完毕后自行终止。
4、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
(以下无正文)
甲方(盖章):_____________________________
代表人:_____________________________
乙方(盖章):_____________________________
代表人:_____________________________
日期:______年______月______日
合同签订地:_____________________________
建筑工程合同违约金上限是实际损失的30%。建筑工程合同违约金一般按照合同约定的数额比例确定,由双方协商约定,同时可以根据违约情形判断实际损失,造成的损害比较大时违约金可以适当上浮。
法律依据:《民法典》
第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
1、违约金约定注意事项
(1)依据合同总额或其它一定数额为基准,确定一定的比例作为违约金;
(2)依据对方逾期履行义务的时间,按照定期固定数额或比例的方式来连续计算违约金。
2、违约金过分高于造成的损失
如果违约金过分高于实际损失,违约方可以要求法院适当降低违约金支付比例,当事人约定的违约金超过造成损失的30%的,一般可以认定为合同法规定的过分高于造成的损失、增加违约金以后,当事人又请求对方赔偿损失的,法院不予支持。
3、违约金过分低于造成的损失
如果由于违约金的约定比例过低,导致无法弥补守约方实际损失的时候,守约方也可以要求提高违约金的数额,或单独提出要求赔偿损失。
4、法院判决增加或减少违约金的法律原则
由于违约金增减与法官的自由裁量权具有很大关系,因此,法律规定当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的,法院应当以实际损失为基础,兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,依据公平原则和诚实信用原则予以衡量,并作出裁决。
5、违约时定金的双倍返还或不予返还
(1)除违约金外,往往在合同中还会约定一定数额的定金(不高于合同总价的20%)。
(2)如果对方出现了违约,守约方还可以要求对方承担定金责任,按照法律规定合同正常履行时,定金应当抵作价款或收回。
(3)给付定金的一方如果违约不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方如果违约不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。
(4)相对违约金而言,由于定金在签约时一般都已经实际支付,因此,以定金罚则来追究对方违约责任,数额明确、简便易行,相对于违约金具有相对的优势和便利。
(5)在违约金和定金两种违约责任并存时,可以依据实际情况,选择其中之一来行使权利。
首先违约金的具体计算需要根据双方的相关协商来进行判断,一般来说双方会在进行签署合同的时候,就说明违约金的具体相关事项问题。如果有超出或者是违约金太多的部分,可以向法院进行起诉,要求进行减少相关违约金的内容。
房屋建筑施工协议书范本发包方(甲方):________________________联系方式:_____________________________联系地址:_____________________________承包方(已方):________________________联系方式:_____________________________联系地址:__________________
建筑工程施工合同范本发包方:(以下简称“甲方”)_____________________________联系方式:_____________________________承包方:(以下简称“乙方”)_____________________________联系方式:_____________________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的
水利工程合同范本合同编号:_______________发包方(甲方):____________________________承包方(乙方):_____________________________根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况一、工程名称:_____________________
公路工程施工协议书范本承包人(甲方):_______________联系方式:____________________联系地址:____________________发包人(乙方):__________________联系方式:____________________联系地址:____________________依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,甲乙双方遵循平等、自愿、公
住房装修合同范本最新版发包方(简称甲方):______________________联系方式:_________________________________身份证:_________________________________承包方(简称乙方):______________________联系方式:_________________________________身份证:________
2024年施工合同范本最新甲方:__________________________________乙方(施工责任方)________________________根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目概况1、工程名称:_____________________________2
大堂精装修工程施工合同范本发包方(甲方):_________________联系方式:________________承包方(乙方):_________________联系方式:________________本工程甲方委托乙方承担图纸设计、施工安装。甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上,并共同严格遵守《中华人民共和国民法典》,就乙方承接甲方委托的装饰工程(以下简称工程)的相关事宜,达成以下协议
混凝土工程合同最新范本发包方:____________________________(以下简称甲方)法定代表人:________________________注册地址:__________________________联系方式____________________________承包方:____________________________(以下简称乙方)法定代表人:__________
农村自建房施工承包协议书发包方:________________________(以下简称甲方)身份证号:______________________通讯地址:______________________联系方式:______________________承包方:________________________(以下简称乙方)法定代表人:____________________通讯地址:____
地下室补漏施工合同范本发包方:___________________________(以下简称甲方)通讯地址:_________________________联系方式:_________________________承包方:___________________________(以下简称乙方)法定代表人:_______________________经营地址:_________________
建筑装修工程施工合同范本发包方:(以下简称“甲方”)承包方:(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同,以资共同遵守。第一条工程项目概况1、工程名称:_____________________________2、工程地点:_________
水电安装工程分包合同范本发包方:_________________________(以下简称甲方)法定代表人:_____________________经营地址:_______________________联系方式:_______________________工程项目负责人:_________________联系方式:_______________________分包方:___________
农村自建房施工承包协议书发包方:________________________(以下简称甲方)身份证号:______________________通讯地址:______________________联系方式:______________________承包方:________________________(以下简称乙方)法定代表人:____________________通讯地址:____
建筑工程合同书范本2024版发包方:(以下简称“甲方”)_____________________________承包方:(以下简称“乙方”)_____________________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同,以资共同遵守。第
最新装修工程施工合同范本发包方:__________________(以下简称“甲方”)承包方:__________________(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同,以资共同遵守。第一条工程项目概况1、工程名称:_________
建筑工程施工合同范本发包方:(以下简称“甲方”)_____________________________联系方式:_____________________________承包方:(以下简称“乙方”)_____________________________联系方式:_____________________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的
建设工程施工合同示范文本发包人(全称):__________________联系方式:_____________________承包人(全称):__________________联系方式:_____________________根据《中华人民共和国民法典法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工
农村自建房施工合同范本发包方:________________________(以下简称甲方)身份证号:______________________通讯地址:______________________联系方式:______________________承包方:________________________(以下简称乙方)法定代表人:____________________通讯地址:_____
工程施工委托协议书总包单位:______________(简称甲方)分包单位了:____________(简称乙方)为了加强协作配合,共同完成国家建设任务,甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,除按公司制订的& 39;土建与水电施工配合暂行规定& 39;执行外,经双方协商,签订本合同,共同履行。第一条工程名称:_____________________